Контрольно-счетная палата
городского округа город Воронеж
КСП

  ОСНОВНОЕ МЕНЮ   МЕНЮ РАЗДЕЛА

Результаты проверки МКУ "ГорДЕЗ ЖКХ"

Результаты проверки МКУ "ГорДЕЗ ЖКХ"

24.04.2018

Контрольно-счетная палата Воронежа завершила проверку законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» на капитальный ремонт многоквартирных домов по судебным решениям. Мероприятия выполнялись в рамках муниципальной программы МП «Обеспечение коммунальными услугами населения». Ответственный исполнитель – управление ЖКХ администрации городского округа, заказчик работ – МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ».

Проверкой установлено, что по состоянию на 01.01.2017 на исполнении в управлении ЖКХ находилось 35 судебных решений о проведении ремонта 36-ти многоквартирных домов. На ремонт МКД в 2017 году МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» выделено 30,3 млн. руб. Работы выполнялись в соответствии с пообъектным перечнем домов, утвержденным распоряжением администрации города от 17.03.2017 № 197-р. В рамках заключенных учреждением контрактов выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации на ремонт 4-х объектов, проведена обязательная проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта, а также выполнены отдельные виды работ по ремонту 17-ти МКД.   

Проверкой контрактов на ремонт МКД установлено, что запланированные в 2017 году работы исполнены не в полном объеме (51%), что обусловлено невыполнением предусмотренных контрактами работ в установленные сроки, отказом собственников помещений в 2-х МКД в предоставлении доступа к месту выполнения работ, расторжением 2-х контрактов в связи с нарушением подрядчиками условий контрактов, а также уменьшением фактически выполненных работ по отношению к плановым. За нарушение условий контрактов подрядная организация, выполнявшая ремонт МКД по ул. Южно-Моравская,21, включена в реестр недобросовестных поставщиков, в Арбитражном суде уже рассматривается дело о взыскании штрафа. В отношении подрядчика, выполнявшего ремонт МКД по ул. Г. Стратосферы, 13, решение УФАС на сегодняшний день не принято.

Общий объем выявленных проверкой нарушений составил 1 305 тыс. руб., из которых 922 тыс. руб. – неэффективные расходы на разработку проектной документации, которая в ходе ремонта домов не применялась, а также на оплату контрактов, заключенных с «Центром госэкспертизы по Воронежской области», по которым выданы отрицательные заключения. При исполнения 5-ти контрактов подрядными организациями нарушены конечные сроки выполнения работ, размер неустойки составил 243 тыс. руб., которая удержана с подрядчиков и перечислена в доход городского бюджета. Установлены случаи завышения объемов выполненных работ и стоимости оборудования на сумму 140 тыс. руб., из которых 84,2 тыс. руб. исключены из актов КС-2 в ходе контрольного мероприятия. На оставшуюся сумму подрядчик обязуется выполнить работы до 30.04.2018. Получены гарантийные письма и от подрядных организаций, допустивших некачественное выполнение работ.   

Кроме того, проверкой выявлены нарушения требований постановления Правительства РФ № 87 к составу проектной документации, Типового положения о контрактной службе и требований ГОСТ 31173-2016 при выполнении работ по замене металлических дверных блоков.

> Результаты проверки рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной палаты. С целью устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес директора МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» направлено представление. Отчет о результатах проверки направлен и.о. руководителя управления ЖКХ и и.о. первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству.


НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ